Bevoegde schepen
Charlotte Schwagten

Omschrijving

Lier renoveert het begijnhof in verschillende fases volgens de bepalingen in de meerjarenpremieovereenkomst.

Stand van zaken (status)

G

Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal kunnen gehaald worden.

FASE 2: restauratie 12 begijnhofwoningen

De bouwwerken zijn in uitvoering sinds maart 2022.

2023:

  • In het eerste kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 90 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 45.444,7 euro excl. BTW of 48.171,382 euro incl. BTW.
  • In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB een termijnverlenging van 70 dagen goedgekeurd en verrekeningen van 73.229,22 euro excl. BTW of 88.607,36 euro incl. BTW.  Er zit vertraging op de actie door personeelswissels en gewijzigde gefaseerde aanpak uitvoering binnen het team van de aannemer.  Na het bouwverlof zal de aannemer een nieuw planningsvoorstel aanleveren dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal respecteren.  De architect kreeg een uitbreiding van zijn opdracht in functie van integratie van bijkomende technieken in de historische begijnhofwoningen OK13 en WE7 (toegangscontrole ed.).
  • In het derde en vierde kwartaal van 2023 heeft het VB verrekeningen van 25.991,4 euro excl. BTW of 31.449,56 euro incl. BTW zonder termijn verlengingen goedgekeurd.  Het gevraagde planningsvoorstel dat aantoont dat de opgelegde uitvoeringstermijn zal gerespecteerd worden, werd niet tijdig aangeleverd. Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 20/11/2023 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec. 

2024:

kwartaal 1-2:

  • In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 26.865,56 euro excl. BTW of  28.477,5 euro incl. BTW en geen termijn verlengingen goedgekeurd.  Een aangepast planningsvoorstel werd aangeleverd.  De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 31/1/2025.  De woningen Oud-Kerkhof en Wezenstraat moeten zijn afgerond op 31/1/2025 ifv inrichting en opening Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7 op 1/4/2025.  Indien nodig wordt er een PV van ingebruikname voor deze panden opgemaakt.
  • Er werd een stuurgroepvergadering opgericht voor goede opvolging werken en budgetbeheersing.  De planning zal maandelijks worden geüpdatet.
  • Er waren diverse overlegmomenten en afspraken mbt inrichting en gebruik publiekslokalen in Oud-Kerkhof 13 en Wezenstraat 7.  
  • Studie wayfinding werd opgeleverd.  Dit onderzoek is een leidraad voor de verdere ontsluitingswerken aan het begijnhof. Een doordachte wayfinding verzekert een positieve bezoekerservaring en zorgt voor een leefbaar begijnhof voor de bewoners.

kwartaal 3-4:

  • In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 219.492,69 euro excl. BTW of  232.662,25 euro incl. BTW en 64 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.  
  • De aannemer Renotec heeft aanzienlijke vertraging opgelopen ten opzichte van de vooropgestelde werfplanning van 5 juni 2024, met een verschuiving van de voorlopige oplevering van 24 april naar 18 september 2025. Deze vertraging heeft grote gevolgen voor de opening van toeristische voorzieningen, de verhuur van woningen en de verdere fasering van de meerjarenpremieovereenkomst.  Er werd een PV van ingebrekestelling goedgekeurd door het VB op 16/12/2024 en aangetekend verstuurd aan de firma Renotec. 
  • De nodige ateliers van restauratieambachten (schrijnwerkerij, liftproducent, toegangscontrole, …) werden bezocht om de gepaste restauratieaanpak en integratie van technieken te bespreken. 
  • Op 9 juli 2024 werd een PV van ingebruikname opgemaakt voor de gemeenschappelijke fietsenstalling aan de Grachtkant.  Daarnaast werd beslist door het Vast bureau dat het team vastgoed een toewijzingsplan en gebruiksreglement zal opstellen.  Hierover werd teruggekoppeld met de betrokken diensten.
  • Overlegmomenten en afspraken mbt scenografie en wayfinding OK13 en WE7.
  • In samenwerking met dienst openbaar domein en TUD (groen) werd een ontwerp gemaakt voor de tuinen van OK13 en WE7

2025:

kwartaal 1-2:

  • Het Vast Bureau keurde verrekeningen goed voor 249.592,15 euro incl. BTW en 221 dagen termijnverlenging.
  • Op 21 april 2025 werd ingestemd met de aanleg van een tijdelijke dienstriool voor Oud-Kerkhof 12 en de onmiddellijke aansluiting van Oud-Kerkhof 10 en 11. De offerte van Pidpa (17.725,86 euro incl. 6% BTW) werd goedgekeurd.
  • Op 11 februari 2025 verlengde het Agentschap Onroerend Erfgoed de termijn van de erfgoedpremie tot 31 december 2026. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van bijsturingen en bijkomende werken, waaronder de keuze voor dun dubbel glas om het comfort en de energieprestaties te verbeteren, de aanpassing van de technische ontsluiting van OK13 en WE7 om zowel publieke als begijnhofgerelateerde functies te kunnen huisvesten, en de aanpassing van de technische ontsluiting van de fietsenstalling. Daarnaast waren bijkomende verstevigingswerken nodig door instabiele muren, moesten historische bouwsporen zorgvuldig worden geïntegreerd en werd bijzondere aandacht besteed aan de kwalitatieve uitvoering van het buitenschrijnwerk. Verder werden negen toelatingen aangevraagd om de uitvoeringsmethodieken te optimaliseren. De uitzonderlijk slechte weersomstandigheden in deze periode hadden bovendien een aanzienlijke impact op de uitvoering van restauratietechnieken en dakwerken.
  • Uitvoering en opvolging:
    • De aannemer Renotec liep vertraging op. Na een herhaling van aangetekend schrijven werden interne aanpassingen doorgevoerd (meer arbeiders, nieuwe onderaannemers). Kritieke punten blijven de dakwerken en het buitenschrijnwerk. Opvolging gebeurt via stuurgroepvergaderingen.
    • Diverse ateliers van restauratieambachten (schrijnwerkerij, toegangscontrole, …) werden bezocht voor afstemming van restauratieaanpak en integratie technieken.
    • In samenwerking met de dienst Openbaar Domein en TUD (groen) werd een tuinontwerp gemaakt voor OK13, WE7, OK12, KA5 en KA6.
  • Openstelling en ingebruikname:
    • De opening van OK13 en WE7 is gepland op 19 oktober 2025. In dit kwartaal vonden de nodige voorbereidingen plaats: overleg met vastgoed, poetsdienst, groendienst, verhuur/infrastructuur, verenigingen, brandweer en gebruikers. Door personeelsproblemen bij vastgoed vertragen contracten en reglementen, wat extra druk zet op het Technisch Bureau Gebouwen. Er werd ook gewerkt aan inrichting en afspraken rond scenografie en wayfinding.
    • In het kader van de ingebruikname van WE7 en OK13 vond een rondgang met de brandweer plaats. In WE7 werd bijkomende automatische branddetectie voorzien als oplossing in het kader van een afwijking op de vluchtwegen.
      Overig:
    • Op 23 juni 2025 werd de aanvraag tot uitbetaling van de onderzoekspremie voor dendrochronologisch onderzoek ingediend.
    • Er waren klachten van bewoners over lawaaioverlast, langdurige werken en slechte staat van het openbaar domein.

kwartaal 3-4:

  • Het Vast Bureau keurde verrekeningen goed voor 120.953,44 euro incl. btw en 16 dagen termijnverlenging.
  • Uitvoering en opvolging
    • De aanhoudende vertraging bij aannemer Renotec NV had een impact op de globale werfplanning en leidde tot bijkomende contractuele vragen binnen het bouwteam.
    • In dat kader ontving Stad en OCMW Lier op 13 oktober 2025 een aangetekend schrijven van Studio Roma bv met een aanvraag op basis van artikel 38/9 AUR. Verdere behandeling gebeurt in overleg met GD&A en de juridische dienst.
    • Op 4 november 2025 vond een directieoverleg plaats tussen Renotec NV, Studio Roma bv en de bouwheer. Tijdens dit overleg werden de globale planning, de lopende verrekeningen, de toepassing van de vertragingsboetes en de samenhang met de architectenclaim besproken.
    • De Stad en OCMW Lier bevestigden dat de vertragingsboetes van rechtswege lopen vanaf 17 november 2025, behoudens rechtsgeldig toegekende termijnverlengingen. Deze opvolging wordt systematisch opgenomen in de werfverslagen.
    • Op 14 november 2025 ontving Stad en OCMW Lier een aangetekend schrijven van Renotec NV met een aanvraag tot 200 bijkomende kalenderdagen uitvoeringstermijn. Stad en OCMW Lier werken, in samenspraak met de juridische dienst en bijgestaan door GD&A, een voorstel uit.
    • Het Technisch Bureau Gebouwen stelde voor om in beide dossiers pragmatisch op te treden om verdere werfvertraging en juridische escalatie te vermijden en de kwaliteit van de restauratie te blijven waarborgen.
    • De vooropgestelde einddatum van 1 juni 2026 werd als niet haalbaar beschouwd en vereist een nauwe opvolging, onder meer met het oog op het tijdig indienen van het einddossier bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
    • Diverse ateliers van restauratieambachten (schrijnwerkerij, toegangscontrole, technieken, …) werden bezocht voor afstemming van restauratieaanpak en integratie van technieken.
  • Openstelling en ingebruikname
    • In de tweede helft van 2025 lag de focus sterk op de voorbereiding van de openstelling en gedeeltelijke ingebruikname van Begga’s Hof (Oud-Kerkhof 13) en Antonia’s Huis (Wezenstraat 7). Dit vergde een intensieve coördinatie en opvolging door het Technisch Bureau Gebouwen, in nauwe samenwerking met de stedelijke diensten Vastgoed, Toerisme, Erfgoed, IT, Groendienst, Poetsdienst, Brandweer en de betrokken gebruikers en huurders.
    • Er werd sterk ingezet op de inrichting van de publieks- en werkruimtes, waaronder de opvolging van offertes, bestellingen en plaatsing van vast en los meubilair (vergaderzalen, kantoren en gemeenschappelijke ruimtes). TUD realiseerde een kitchenette op de tweede verdieping van Oud-Kerkhof 13. De uitvoering werd continu afgestemd met de lopende werfactiviteiten.
    • Parallel werd gewerkt aan de scenografie en publieksontsluiting van de gebouwen, inclusief verdere verfijning van de wayfinding, in samenhang met de toeristische en erfgoedwerking van de begijnhofsite. Deze afstemming gebeurde in nauw overleg met de diensten Toerisme en Erfgoed.
    • In functie van de ingebruikname werd intensief afgestemd over toegangscontrole, camerabewaking, databekabeling en IT-infrastructuur, in samenwerking met de dienst IT. Ook de noodzakelijke brandveiligheidsafstemming en keuringen werden voorbereid en opgevolgd.
    • Op 30 september 2025 vond een tegensprekelijke rondgang plaats op de werf, waarbij de gedeeltelijke ingebruikname werd vastgelegd van:
      – Oud-Kerkhof 13: volledig gebouw;
      – Wezenstraat 7: gelijkvloers.
    • Deze gedeeltelijke ingebruikname was noodzakelijk om de verhuringen te kunnen starten op 1 oktober 2025 en de toeristische opening mogelijk te maken op 19 oktober 2025. Op 20 oktober 2025 keurde het Vast Bureau het proces-verbaal van gedeeltelijke ingebruikname goed en nam het kennis van het feit dat deze ingebruikname geen voorlopige oplevering inhoudt. De aannemer blijft volledig verantwoordelijk voor de werken tot aan de formele oplevering.
    • Ondanks de ingebruikname zijn de gebouwen nog niet volledig afgewerkt en blijft een intensieve nazorg noodzakelijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar:
      – schilderwerken;
      – technieken (toegangscontrole, camerabewaking, verwarming, …);
      – afregeling en opvolging van installaties in functie van het effectief gebruik.
    • Er werd een wekelijkse opvolging voorzien, met systematische communicatie van de planning van resterende werken naar de huurders en gebruikers van OK13 en WE7. Doelstelling is om tegen de bovenlokale opening op 29 maart 2026 alle resterende aandachtspunten maximaal weggewerkt te hebben.
  •  

FASE 3: restauratie 12 begijnhofwoningen 

2023:

  • In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/2/2023 het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De bekendmaking werd op 15/02/2023 Europees gepubliceerd. De offertes moeten ten laatste op 17/4/2023 worden ingediend.
  • In het tweede kwartaal van 2023 heeft het VB op 6/5/2023 beslist om de werken fase 3 toe te wijzen aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen voor een totaalbedrag van er 9.002.400,37 euro excl. BTW of 9.542.544,40 euro incl. BTW (6%). Er is voldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 voor dit project. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning worden de kredieten herverdeeld over de verschillende budgetjaren in functie van de ontvangen offertes en ereloonnota’s. Voor de volgende fases moeten bijkomende budgetten worden gezocht.
  • In de tweede helft van het jaar zijn de bouwwerken gestart op 6/10/2023.  De werken zijn in uitvoering en hebben een uitvoeringstermijn van 820 kalenderdagen.

2024:

  • In de eerste helft van 2024 heeft het VB verrekeningen van 97.072,66 euro excl. BTW of 102.897,02 euro incl. BTW en 58 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.
  • In de tweede helft van 2024 heeft het VB verrekeningen voor 15.003,93 euro excl. BTW of 15.904,20 euro incl. BTW en 115 dagen termijn verlengingen goedgekeurd. De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 3 juni 2026 

2025:

kwartaal 1-2:

  • Het Vast Bureau keurde verrekeningen voor 28.062,01 euro incl. BTW en 15 dagen termijn verlengingen goedgekeurd.
  • De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 3 juni 2026.

kwartaal 3-4:

  • Het Vast Bureau keurde verrekeningen voor 26.501,70 euro incl. BTW en 10 dagen termijnverlenging goed.
  • De voorlopige contractuele einddatum (incl. meerwerken) is 18 juli 2026.  
  • De werken verlopen globaal volgens planning. De uitvoering van de restauratiewerken verloopt vlot en eventuele knelpunten op de werf worden als oplosbaar ingeschat. Er blijft wel aandacht nodig voor een zorgvuldige kwaliteitsopvolging, aangezien bepaalde uitvoeringsstappen soms snel worden genomen.

 FASE 4: restauratie 12 begijnhofwoningen

2023:

  • In het eerste kwartaal van 2023 werden er aanpassingen in het dossier voorzien i.f.v. gebruik en energiebesparing  en werd er een bodemonderzoek uitgevoerd i.k.v. grondverzet tijdens de werken.
  • In het tweede kwartaal van 2023 werd gekeken welke aanpassingen er nodig zijn i.f.v. het verkrijgen van conformiteitsattesten. De wetgeving hierover werd recent gewijzigd en aangezien de panden zullen verhuurd worden is een conformiteitsattest verplicht.
  • De bouwaanvraag tot het restaureren van 12 woningen en opsplitsen van Sint-Margarethastraat 10 in 2 wooneenheden werd op 16/10/2023 ingediend.

2024:

  • Het aanbestedingsdossier is in opmaak.  Hiervoor waren de nodige overlegmomenten met de ontwerper.  
  • De werken zullen opstarten na voorlopige oplevering werken fase 2.
  • Op 28/10/2024 werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd door het Vast bureau. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 9.202.206,36 euro excl. BTW of 9.754.338,74 euro incl. BTW. De uitvoeringstermijn van de aanneming is vastgesteld op 1100 kalenderdagen voor uitvoering van het geheel van de werken.
  • De opdracht zou op 12/11/2024 worden gepubliceerd, maar door de vertragingen in fase 2 is dit uitgesteld totdat de definitieve planning hiervan bekend is, aangezien maximaal twee werven tegelijk in het Begijnhof kunnen plaatsvinden.

2025:

kwartaal 1-2:

  • De publicatie van de aanbesteding vond plaats op 28 februari 2025 en de opening van de offertes op 20 mei 2025. De ingediende offertes zijn momenteel in nazicht, met een beslissing voorzien in september 2025. Aansluitend zullen de voorbereidende werken starten, waarbij de effectieve opstart van de werken gebeurt na de voorlopige oplevering van fase 2, om de overlast voor de buren te beperken.
  • Tijdens deze periode werd in SM12 en OK1 zwam aangetroffen. Een dringende behandeling was noodzakelijk om verdere schade en een mogelijke doorbraak naar aanpalende panden te voorkomen. Hiervoor werd de externe firma Descroes aangesteld. Bij de ontmantelingswerken werd ondersteuning gevraagd aan aannemer PIT van fase 3, nadat de Technische Uitvoeringsdienst (TUD) had gemeld dat zij deze werken toch niet zouden uitvoeren. Voorafgaand werd het asbest in de gang door een externe firma verwijderd.

kwartaal 1-2:

  • Op 10 november 2025 besliste het Vast Bureau om de opdracht “Begijnhof van Lier – MJPO – fase 4, restauratie van 12 begijnhofwoningen” toe te wijzen aan PIT Antwerpen voor een bedrag van 10.303.993,66 euro excl. btw of 10.922.233,28 euro incl. btw (6%).
  • Gezien de specifieke fasering binnen het Begijnhof en de beperkte werfruimte werd beslist dat de werken van fase 4 pas kunnen starten na de voorlopige oplevering van fase 2. De effectieve startdatum van fase 4 wordt indicatief voorzien op 1 juni 2026.
  • De aannemer bevestigde schriftelijk akkoord te gaan met het uitstel van de aanvangsdatum, zonder aanspraak te maken op enige schadevergoeding, interesten of meerprijs. De uitvoeringstermijn van 1.100 kalenderdagen zal aanvangen bij betekening van het schriftelijk aanvangsbevel.
  • In afwachting van de effectieve opstart kunnen, in overleg en onder strikte voorwaarden, beperkte voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zonder impact op de uitvoeringstermijn of financiële gevolgen.

FASE 5: restauratie 9 begijnhofwoningen 

2023:

  • In het eerste kwartaal 2023 heeft het VB op 13/3/2023 beslist om het afgewerkte erfgoedpremiedossier van fase 5 van de meerjarenpremieovereenkomst Begijnhof, goed te keuren en over te maken aan de decentrale dienst van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor ontvankelijkheidsverklaring.  Op 23/3/2023 werd het dossier ingediend bij het Agentschap OE.
  • In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedpremiedossier fase 5 inhoudelijk goedgekeurd en een toelating voor de werken verleend.  Op 28/4/2023 heeft de minister een erfgoedpremie van 2.906.990,40 euro verleend.  De uitbetaling van de helft van deze premie werd aangevraagd door stad en OCMW Lier.
  • Op 1/8/2023 betaalde het agentschap Onroerend Erfgoed  de helft van de premie (1.453.495,20 euro) van 2023 uit. 

2024:

  •  De vooronderzoeken (sloopopvolgingsrapport, archeologisch vooronderzoek, grondverzet, …) voor aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.
  • In de tweede helft van 2024 zijn de vooronderzoeken voor aanvraag omgevingsvergunning lopende.  Ook werden de nodige gesprekken gevoerd met het Agentschap Onroerend Erfgoed ifv duurzaamheidsingrepen.

2025:

kwartaal 1-2:

  • Vooronderzoeken ifv de omgevingsvergunning werden afgewerkt
  • Aanvraag omgevingsvergunning werd 2/6/2025 ingediend

kwartaal 3-4:

  • 1/8/2025: omgevingsvergunning ontvankelijk
  • 12/08/2025: overleg AOE ifv mogelijk uitstel F1 en F5 MJPO Begijnhof
  • 22/8/2025: omgevingsvergunning ingetrokken
  • 3/11/2025: uitstel F1 en F5 MJPO Begijnhof (VB/bijeenkomst): F5 wordt verschoven naar 2032-2035. Uitstel formeel aan te vragen in 2027.
  • 12/11/2025: uitvoeringsontwerp bezorgd en projectfase 5 (uitvoeringsontwerp) afgerond

Algemeen MJPO begijnhof

Activiteiten

  • Op 19 oktober 2025 vond de feestelijke opening van Begga’s Hof (Oud-Kerkhof 13) en Antonia’s Huis (Wezenstraat 7 – gelijkvloerse verdieping) plaats.  Dit publieksmoment kaderde binnen de bredere ontsluiting van het Begijnhof en de herbestemming van erfgoedpanden met een publieke en maatschappelijke functie.
  • Op 27 november 2025 bracht de bevoegde minister Ben Weyts een werkbezoek aan het Begijnhof, met toelichting over de lopende restauratiefases binnen de meerjarenpremieovereenkomst, de fasering van de werken en de aanpak inzake publieksontsluiting en erfgoedzorg. Dit bezoek werd geïnitieerd vanuit het Begijnhovennetwerk, een initiatief dat inzet op de uitbouw van een gesubsidieerd en professioneel samenwerkingsnetwerk voor beschermde begijnhoven. De werking wordt mee gedragen door lokale actoren, waaronder een bewoonster van het Lierse Begijnhof.
  • Aansluitend werd op 28 november 2025 het Begijnhovennetwerk ontvangen. Tijdens dit overleg werd het restauratietraject van het Begijnhof toegelicht, met aandacht voor technische uitdagingen en de koppeling tussen restauratie, herbestemming en publiekswerking.
  • Er werden klachten ontvangen van bewoners over lawaaioverlast, de lange duurtijd van de werken en de staat van het openbaar domein. Deze signalen worden opgevolgd via de werf en systematisch teruggekoppeld binnen de werfstructuren.

Budget

  • Voor de verdere uitvoering van de meerjarenpremieovereenkomst zullen bijkomende budgetten moeten worden voorzien.
  • De toename van de restauratiekosten is het gevolg van meerdere samenlopende factoren, waaronder:
    • prijsstijgingen van materialen en arbeidskosten ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen;
    • gewijzigde regelgeving inzake energieprestaties en verhuur van woningen;
    • onvoorziene omstandigheden die eigen zijn aan restauratieprojecten, zoals bijkomende stabiliteitsingrepen, zwambehandeling en asbestverwijdering;
    • bijkomende ingrepen in functie van publieksontsluiting en brandveiligheid.
  • Deze elementen worden gefaseerd meegenomen in de financiële opvolging en de aanpassingen van de meerjarenplanning.

Tijd (status)

O

Tijd (toelichting)

  • De uitvoering van de restauratiewerken aan het Begijnhof verloopt gefaseerd binnen de meerjarenpremieovereenkomst. Het vooropgestelde resultaat blijft inhoudelijk haalbaar, maar de globale timing werd bewust herschikt.
  • Om de werforganisatie beheersbaar te houden en de impact op bewoners en bezoekers te beperken, wordt maximaal gewerkt met twee gelijktijdige werven binnen het Begijnhof. Hierdoor zijn de start- en einddata van de verschillende fasen in de tijd verschoven en werd de gemiddelde duurtijd per fase afgestemd op ongeveer drie jaar.
  • Om budgettaire redenen besliste het bestuur om de uitvoering van Begijnhof fase 5 (W4) en de heraanleg van het openbaar domein (fase 1 – OD) te verschuiven naar de volgende legislatuur. De geplande uitvoeringsperiodes (respectievelijk 2032–2035 en 2035–2037) sluiten aan bij deze beleidskeuze.
  • Voor de lopende en eerstvolgende fasen gelden volgende timingkaders:
    1. Fase 2 (W1): uitvoering van 14 maart 2022 tot 1 juni 2026 (voorlopige datum); erfgoedpremie verlengd tot 31 december 2026.
    2. Fase 3 (W2): uitvoering van 6 oktober 2023 tot 3 augustus 2026; erfgoedpremie verlengd tot 31 december 2027.
    3. Fase 4 (W3): uitvoering voorzien van 1 juni 2026 (voorlopige datum) tot 1 juni 2029; opvolging van de premie gebeurt in functie van de voortgang van de werken.
  • Voor de uitgestelde fasen (fase 5 en openbaar domein) zullen de noodzakelijke termijnverlengingen van de erfgoedpremies tijdig worden aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-08-2018

Einddatum

01-12-2037

Jaarrekening 2025

  Rekening 2025 Budget 2025
Investeringen
Ontvangsten 5.348,78 5.100,00
Uitgaven 6.065.962,33 8.373.814,22
Saldo Investeringen -6.060.613,55 -8.368.714,22
Gerealiseerd resultaat -6.060.613,55 -8.368.714,22